Вопрос от клиента: В техническом задании заказчика были указаны 50 дверей с определенными свойствами,размерами (1000ммх2000мм.), определенными работами по установке/монтажу. по цене 1млн. рублей. Мы выигрываем аукцион, подписываем контракт. Приезжаем на объект для произведения замеров/работ и оказывается, что параметры данные в ТЗ совершенно не такие, а именно : двери не 1000х2000, а 2500х3500 и работы по монтажу/доставке, соостветственно другие, переходящие уже за сумму 3млн.рублей. Как быть в такой ситуации?

• Предоставлен ответ юриста:

  
  

  10.01.13

  В соответствии с ч. 3 ст. 743 Гражданского кодекса подрядчик, обнаруживший в ходе исполнения контракта не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. Соответственно Вам необходимо направить заказчику официальное письмо с описанием выявленных недостатков и дополнительных работ. В дальнейшем данные письма позволят избежать выплату неустоек по контракту, а так же, в случае необходимости, отстоять свою позицию в Арбитражном суде.

  10.01.13Ответил специалист ЦЗК:

---

Назад